Договор На Укладку Асфальта
Договор № на по укладке тротуарной плитки г. Курск «21» мая 2012г.
Типовой пример договор подряда – заполнить и скачать юридически грамотный. Здравствуйте мне нужен договор я юр. Лицо на укладку брусчатки. Асфальтированное покрытие на основе щебёночно-мастичной смеси марки ЩМПА-10, ЩМАС-10. Асфальтированное покрытие на основе литой асфальтобетонной смеси марки «Алит-МЕ». Цветное асфальтовое покрытие на основе мелкозернистой асфальтобетонной смеси (красной, зелёной). Дисконт предоставляется на весь комплекс работ (земляные работы, подготовку основания, укладку асфальта и др.). Акция продлится до 10 октября 2017 г. Договор на укладку тротуарной плитки. Образец договора сторон о проведении работ по укладке тротуарной плитки, Пример договора по укладке. Договор по укладке асфальта образец. Договор подряда на укладку асфальта образец Можно.
Автономное учреждение здравоохранения «Курский областной санаторий «Соловьиные зори», именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующего на основании Устава, с одной стороны и, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лицегенерального директора, действующего на основании , с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона» заключили настоящий договор по итогам проведения запроса котировок, о нижеследующем: 1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Подрядчик обязуется собственными силами и/ или с привлечением субподрядной организации выполнить работы по укладке тротуарной плитки на территории АУЗ «Курский областной санаторий «Соловьиные зори» (далее — работы) и сдать выполненные работы в установленные договором сроки.
Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в размере и в порядке, установленном разделами 6 и 7 настоящего договора. Виды и объем работ указаны в Техническом задании (Приложение к договору), которое является неотъемлемой частью настоящего договора. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на двадцать процентов количество всех предусмотренных договором объема работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен договор. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 2.1. Начало выполнения работ – «02» г. Окончание выполнения работ – «31» июля 2012г. Датой завершения работ по настоящему договору является дата подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ 3.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ, предусмотренных п. Настоящего договора, материалами, указанными в (Приложение к договору). Качество поставляемых для выполнения работ материалов должно соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, ГОСТов, ТУ и подтверждаться соответствующими сертификатами и другими документами, удостоверяющими их качество. Материалы должны иметь все необходимые документы, которые в соответствии с действующим законодательством РФ передаются вместе с товаром. Материалы не должны быть запрещены к использованию в лечебных учреждениях. Копии сертификатов и других необходимых документов должны быть предоставлены Заказчику в составе исполнительной документации при оформлении акта о приемке выполненных работ в соответствии с п.6.1.
Настоящего договора. 3.3.Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов.
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 4.1. Подрядчик обязан: 4.1.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему и сдать готовый объект Заказчику в состоянии, обеспечивающем его нормальную и безопасную эксплуатацию по акту о приемке выполненных работ.
Выполнить работы в полном соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе Гражданским кодексом РФ, в соответствии со СНиПами в части не противоречащей действующему законодательству РФ, с настоящим договором, с Техническим заданием. Обеспечить данный объект необходимыми материалами. 4.1.4.Известить Заказчика в течение трех рабочих дней о завершении работ. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; - иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, ведущих к потере качества результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок. Обеспечить представителям Заказчика возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов.
Нести полную ответственность за ущерб, причиненный в ходе выполнения работ людям, помещениям и другому имуществу Заказчика. 4.1.8.Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. 4.1.9.Не использовать в ходе осуществления работ материалы, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон, в том числе по и безопасности работ. Компенсировать Заказчику все убытки за весь ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с настоящим договором или вследствие нарушения имущественных или иных прав. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим договором. Подрядчик имеет право: 4.2.1.
Требовать своевременного подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по настоящему договору. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с разделом 7 настоящего договора.
Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего договора. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего договора. Заказчик обязан: 4.3.1. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего договора, ухудшающих качество выполненных работ, или иных недостатков, в течение одного дня уведомить об этом Подрядчика в письменной форме, назначив срок для их устранения. Об устранении выявленных недостатков составляется акт, который подписывается лицом, предъявившим замечания об указанных недостатках, и лицом, осуществляющим выполнение работ. При завершении работ принять надлежащим образом выполненные Подрядчиком работы по акту о приемке выполненных работ.
Оплатить выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы в размерах и в сроки, установленные разделом 7 настоящего договора. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором. Заказчик имеет право: 4.4.1. Беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ, давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от Технического задания на выполнение работ и действующих нормативно-технических документов. В случае выполнения работ ненадлежащего качества, не подписывать акт о приемке выполненных работ и не оплачивать соответствующий объем работ. При невыполнении Подрядчиком обязательств в соответствии с п.4.1.8. Настоящего договора Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.
ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ 5.1. Место выполнения работ: -а, 24-а. Заказчик назначает своего представителя (п. Настоящего договора), который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет акт о приемке выполненных работ, осуществляет контроль над выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям договора. Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства. Спорные вопросы между представителями Заказчика и Подрядчика решаются путем переговоров. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости выполнения работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 6.1. Подрядчик должен передать Заказчику в течение трех рабочих дней со дня завершения всего объема работ письменное извещение об окончании выполнения всего объема работ. Приемка готового объекта (результата работ) осуществляется в течение 3 календарных дней после письменного извещения Подрядчика об окончании выполнения всего объема работ и оформляется подписанием Сторонами акта о приемке выполненных работ. Приемка выполненных работ производиться Заказчиком с участием представителей Подрядчика.
В случае если представленный результат работ в полной мере соответствует обязательствам, принятым Подрядчиком по настоящему договору и, в том числе, приложениям к нему, Заказчик принимает результат работ и подписывает акт о приемке выполненных работ. В акте о приемке выполненных работ, в том числе, указываются: - сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Договора; - размер неустойки (пени, штрафа), подлежащей в соответствии с условиями настоящего договора (при наличии оснований, указанных в п. П.9., 9.6., 9.7. Расчет размера неустойки (штрафа, пени) Подрядчик производит самостоятельно в соответствии с условиями настоящего договора; - основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию в соответствии с условиями настоящего договора (при наличии оснований, указанных в п. 9.4., 9.5., 9.6., 9.7.
Настоящего Договора); - итоговая сумма, подлежащая оплате по договору. В случае отсутствия в представленном Подрядчиком акте о приемке выполненных работ расчета неустойки (штрафа, пени) (при наличии оснований, указанных в п. П.9.4., 9.5., 9.6., 9.7. Настоящего Договора), Заказчик вправе отказаться от подписания данного акта о приемке выполненных работ и оформить акт о приемке выполненных работ самостоятельно, с учетом вышеуказанных требований.
В случае если представленный результат работ содержит отклонения от условий договора, Заказчик составляет перечень замечаний к результату выполненных работ, в котором указывает недостатки результата работ, явившиеся причиной для отказа от их приемки, а также порядок и сроки для устранения выявленных недостатков. При этом Заказчик не подписывает акт о приемке выполненных работ. Результат работ с замечаниями и (или) претензиями подлежит доработке Подрядчиком в сроки, установленные Заказчиком или, если такие сроки не установлены, в течение 10-ти рабочих дней с момента предоставления Заказчиком Подрядчику перечня замечаний. Заказчик, обнаруживший недостатки в работах после их приемки (в процессе эксплуатации объекта), вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте о приемке выполненных работ были оговорены эти недостатки, либо возможность последующего предъявления требований об их устранении, за исключением недостатков, оговоренных в п.6.6. Настоящего договора. Заказчик, обнаруживший после приемки работ отступления от настоящего договора или приложений к нему, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки работ (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 7-ми рабочих дней со дня их обнаружения, а Подрядчик обязуется устранить допущенные нарушения в срок, предусмотренный п.6.4. Настоящего договора.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ 7.1. Цена настоящего договора составляет руб.
Превышение Подрядчиком стоимости работ, происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются последним за свой счет. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере двух трехсотых действующих на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального. Неустойка начисляется за каждый день неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Подрядчик обязан в течение 5 рабочих дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику штрафную неустойку в размере 1,0% от стоимости выполненных работ ненадлежащего качества. В случае расторжения договора по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств, последний в течение 5 рабочих дней со дня подписания соглашения о расторжении договора, уплачивает Заказчику штраф в размере 5% от стоимости невыполненных работ, предусмотренных договором. Подрядчик за окончание выполнения работ после установленного настоящим договором срока по вине Подрядчика уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены настоящего договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка РФ от неоплаченной в срок суммы. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
ОБСТОЯТЕЛЬТВА, ОСВОБОЖДАЮЩИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 10.1. Обстоятельствами, наступление которых освобождает от ответственности за нарушения обязательства, являются обстоятельства непреодолимой силы, а также вооруженные конфликты, акты терроризма, государственных органов, аварийные и иные чрезвычайные ситуации, забастовки, массовые беспорядки, если такие обстоятельства непосредственно влияют на возможность Стороны исполнить соответствующее обязательство.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую Сторону) в течение 5 рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами. Не извещение либо несвоевременное извещение другой Стороны согласно п. Настоящего договора влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 11.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ. Сторона, решившая расторгнуть договор, по положению п.11.1.настоящей статьи направляет письменное уведомление другой стороне за 5 календарных дней до расторжения договора. При расторжении договора по положению п. Настоящей статьи Заказчик уплачивает Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения уведомления о расторжении договора. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 12.1.
Все изменения, дополнения и должны быть совершены в письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все изменения, приложения и дополнения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями настоящего договора, являются его неотъемлемой частью. Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров, при не достижении согласия споры решаются в Арбитражном Суде Курской области. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Срок действия договора устанавливается со дня подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору. Ответственные исполнители по данному договору со стороны Заказчика:, главный инженер. Ответственные исполнители по данному договору со стороны Подрядчика: 13.
АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН Заказчик: Подрядчик: АУЗ «Курский областной санаторий «Соловьиные зори» г. Курск, пр-т Кулакова, 150 г. Курск, 3-й Краснополянский пер.,1 КПП р/с Курское ОСБ № 000, г.
Образец Договора Купли Продажи Гаража
Р/с к/с к/с тел/тел. ( Главный врач Генеральный директор АУЗ «Курский областной санаторий «Соловьиные зори».
Домашний очаг.:. История:.
Окружающий мир:. Справочная информация.:.:.:.:.:. Техника.:. Образование и наука:.
Образец Договора Купли Продажи Машины
Предметы:. Мир:.:. Бизнес и финансы:.:.:.
Договор Договоры
Укладка асфальта включает в себя целый спектр работ, сложность и объем которых могут быть различными в зависимости от технологии укладки асфальта, объема работ, цен на материалы, дополнительных услуг. Выполнять расчет укладки асфальта нужно, учитывая все эти факторы. В стоимость работ по укладке асфальта включается подготовка территории, работы по укладке асфальта, стоимость материалов, последующая очистка территории от мусора. Все расценки на укладку асфальта указываются в прайс-листе компании, которая занимается дорожными работами. Работы по укладке асфальта выполняются после того, как между заказчиком и подрядчиком заключен договор на укладку асфальта и составлена смета на укладку асфальта. Составить договор на укладку асфальта можно самостоятельно, используя образец договора укладка асфальта в этом случае начнется сразу после того, как составлена смета на укладку асфальта и решены рабочие вопросы. Составленная смета на укладку асфальта позволяет приблизительно рассчитать, сколько стоит укладка асфальта.
Можно сделать расчет укладки асфальта предварительно, связавшись с менеджерами компании. При предварительном расчете учитывается необходимость предварительных работ, укладка асфальта цены на материалы, объем работ.
В ходе выполнения работ стоимость работ по укладке асфальта может изменяться, и окончательный расчет укладки асфальта проводится только по окончании всех работ.